Ir al contenido principal

SOBRE LA APROBACIÓN P.P., PROYECTO DE REPARCELACIÓN Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE FINCA TEROL -


COMISIÓN DE URBANISMO DEL 1 DE DICIEMBRE 2016 

Tema: Aprobación P.P., Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización de Finca Terol

En esta Comisión nos reunimos con la Junta de la Comunidad de Propietarios pero con la ausencia del Equipo Redactor, que en un principio, estaba convocado. 
Os presentamos las consideraciones que fundamentan la postura de nuestra concejala en dicha Comisión:
  1. No es necesario e imprescindible la aprobación de los tres planes conjuntamente porque, además, el Convenio con la Comunidad de Propietarios dice “tramitar” y no “aprobar” de manera conjunta.
  2.  A pesar de ello, entendemos que la aprobación del P.P. y de los proyectos correspondientes, de manera conjunta, podría alentar a los vecinos a pagar, al menos, su parte en el coste de los proyectos, al entender que se avanza en la resolución de la grave problemática que sufre Finca Terol desde hace ya demasiados años.
  3. Ahora bien, para aprobar conjuntamente los Planes y en el caso de que  la Comunidad no disponga del dinero, se debería obtener del Equipo Redactor el compromiso de no exigir el pago  correspondiente a la aprobación de todo el planeamiento en su conjunto, a la espera de la aprobación definitiva del Plan Parcial y  de llevar a cabo las modificaciones del Plan Parcial que imponga la Conselleria, así como la modificación a la baja del coste de las obras de ejecución establecido en los Proyectos de Reparcelación y Urbanización, estableciendo el %, de acuerdo con las actuales condiciones del mercado.
  4.  Entendemos que hay que diferenciar varias cuestiones:
      • Ø  La relación del Ayuntamiento con la Comunidad, por una parte, y con el Equipo Redactor, por otra.
      • Ø  La relación de la Comunidad con el Equipo Redactor.
            En cuanto a la primera, hay que tener en cuenta que la Comunidad ha incumplido el Convenio porque no ha pagado todas las cantidades adeudadas para el abono de los proyectos al equipo redactor, por lo que debería ser la Comunidad, en el caso de no poder pagar dichas cantidades, la que consiguiera arrancar del Equipo Redactor los compromisos anteriormente citados.



Por otra parte, ante la solicitud del Equipo Redactor de la “resolución de su contrato”, retirándose del proceso pero cobrando como indemnización lo que se le debe, deberíamos tener en cuenta que la responsabilidad de la paralización del proceso de aprobación de los planes no ha sido exclusivamente del Ayuntamiento, puesto que la Comunidad, al incumplir su compromiso y obligación de pagar las cantidades adeudadas ha contribuido a la paralización de la correspondiente aprobación del planeamiento, dado que el Ayuntamiento no dispone de fondos para pagar las elevadas cantidades que deben abonarse.

Por lo que se refierre al Ayuntamiento con el Equipo Redactor existen varios asuntos que están interceptando el avance en la aprobación de los proyectos que, en definitiva, es lo que quieren y lo que necesitan los vecinos de Finca Terol. 

Estos asuntos deben solucionarse de manera totalmente independiente a la aprobación de los Planes porque, además, alguno está subiudice y deberán ser los tribunales los que resuelvan.
           
            La propuesta de AIDU en la Corporación, manifestada en el Pleno del día 26 de noviembre fue la de dialogar y llegar a ciertos acuerdos con el Equipo Redactor pero, por su parte, el Equipo Redactor decidió no acudir al encuentro porque no se admitieron las condiciones que, en escrito dirigido al Alcalde y para sentarse en la mesa de negociación quería imponer dicho Equipo;  condiciones que podríamos calificar de absoluta insolencia, coacción y chantaje,  que estaban en relación a las ya expuestas por el concejal Ferrara en el Pleno del día 26 y que, además, no tienen ninguna relación con el planeamiento de Finca Terol; en definitiva, eran  inadmisibles.
            
            De esta forma, nuestra concejal puso en conocimiento de la Comisión nuestras consideraciones al respecto de las condiciones exigidas por el Equipo Redactor, llegándose al acuerdo, finalmente, de llevar al próximo Pleno la aprobación del Plan Parcial, para enviarlo a la Conselleria y la inmediata propuesta de modificación de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización a la baja en cuanto a los costes de ejecución de las obras.

            Ante la valoración absolutamente negativa, por todas las partes, del Convenio que se estableció, en su día, con la Comunidad de Propietarios y el gobierno de aquel momento, entre otras cosas, por no establecerse  plazos para el abono al Ayuntamiento del coste del planeamiento y por haber quedado fuera del Convenio y exentos de pago varias mercantiles y propietarios, según se nos informó en la Comisión, acordamos:
  •  Acordar  un anexo al Convenio para establecer los plazos del abono del planeamiento.
  • Aceptar nuestra propuesta,  ofrecimiento e intervención  para intentar la colaboración económica de todos aquellos propietarios que, en su día, no fueron incluidos en el Convenio, por razones que se desconocen.

  
Sin otros asuntos que tratar se levantó la sesión.

Julia Cartagena - Concejal de AIDU TIBI





Comentarios

Entradas populares de este blog

Un juez obliga al Ayuntamiento de Tibi a recepcionar la urbanización de Pinares del Meclí (Sentencia judicial)

  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE ALICANTE Calle Pardo Gimeno, 43, 4ª Planta. Alicante. Tl: 965 936 112/13/14; Fax: 965936171 Procedimiento Ordinario [ORD] - 000101/2019 N.I.G.:03014-45-3-2019-0000402 Sobre: Urbanismo y Ordenación del Territorio Demandante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINARES DEL MECLI Procurador: JOSE ANTONIO SAURA RUIZ Demandada: AYUNTAMIENTO DE TIBI Abogado: RAFAEL RAMOS RODRIGUEZ PO 101/2019 EL ILMO. SR. D. JOSÉ Mª A. MAGÁN PERALES, MAGISTRADO TITULAR DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 3 DE ALICANTE; En nombre de Su Majestad, D. Felipe VI de Borbón y Grecia, Rey de España, ha pronunciado la presente SENTENCIA nº 92/2020. En la Ciudad de Alicante, a 11 de mayo de 2020. VISTOS por este Juzgado los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, seguidos bajo el número de orden "ut supra" reseñado, del presente Proceso Contencioso-Administrativo, en materia de: 2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO; y en el cual: Ha sido PARTE

PLENO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE: APLAZAMIENTO DEL TEXTO REFUNDIDO DEL SECTOR 4 DE TEROL Y DE LA PLANTA DE RCD´s DEL ALJIBE

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 Con respecto a los resúmenes que venimos entregando sobre los Plenos y las Comisiones de Urbanismo, deciros que, en ellos, hacemos referencia a casi todos los asuntos tratados y, en especial, os comentamos aquellos que consideramos de mayor trascendencia para los intereses de las Urbanizaciones y  Diseminado.  Dicho resumen no es el Acta del Pleno, esperamos que pronto puedan grabarse en video, al menos los Plenos, y, de esa forma, si os animáis, podréis escucharnos a lo largo de tres horas que suele ser el tiempo de desarrollo de los Plenos. En el Pleno del día 26 se trataron los siguientes temas: Nombramiento de un Juez de Paz sustituto por renuncia del titular.  Informe de Intervención para el traslado de créditos con el fin de la provisión de fondos y la dotación de consignación presupuestaria a ciertos gastos.  Aplazamiento de la aprobación de la planta de RCD´s por falta de un informe final de los técni

FLACO FAVOR A LOS VECINOS DE LAS URBANIZACIONES DE TIBI